Art. 114 — Varianti in corso di esecuzione del contratto

Art. 217 — Documenti da fornirsi al collaudatore (art. 190, d.P.R. n. 554/1999)

… responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo: a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'articolo 137, nonche' il provvedimento di approvazione del progetto; b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative…

Art. 82 — Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti (art. 21, d.P.R. n. 34/2000)

… individuate dalla tabella di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della…

Art. 219 — Estensione delle verifiche di collaudo (art. 192, d.P.R. n. 554/1999)

… all'articolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento…

Art. 43

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto artt. 45 e 42, comma 4, d.P.R. n. 554/1999) Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito, le clausole …

Art. 120 — Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le…

Art. 8

… vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni…