Art. 145 — Penali e premio di accelerazione (art.117, d.P.R. n. 554/1999, artt. 22 e 23 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

Art. 126 — Penali e premi di accelerazione

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute…

Art. 117

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285…

Art. 236 — Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza

… . 24/2/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato…

Art. 117

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50…

Art. 50 — Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

… applicano le disposizioni del presente titolo, nonche' le disposizioni del presente articolo. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attivita' di cui…

Art. 199

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115…